Примерная форма искового заявления о взыскании суммы основного долга, неустойки, процентов по договору строительного подряда (с комментариями) 28.02.2017 автор Шаргородский С.

Исковое заявление от 28.02.2017
Автор: Шаргородский С.

Примерная форма искового заявления о взыскании суммы основного долга, неустойки, процентов по договору строительного подряда (с комментариями)

Искать как словосочетание

Искать в документе Искать в содержании

0/0

Материал помещен в архив

На фирменном бланке организации

от ________________ № __________ На _______________ от ___________

	Экономический суд _________________________ __________________________________________ (наименование и место нахождения суда)

Истец:	__________________________________________ (наименование, место нахождения, __________________________________________ банковские реквизиты, контактные телефоны, __________________________________________ электронные адреса (при их наличии)) __________________________________________

Ответчик:	__________________________________________ (наименование, место нахождения, __________________________________________ банковские реквизиты, контактные телефоны, __________________________________________ электронные адреса (при их наличии)) __________________________________________

Цена иска:	_______ (_____________________________) руб. (цифрами и прописью) _______ (______________) коп.

Государственная пошлина:	_______ (_____________________________) руб. (цифрами и прописью) _______ (______________) коп. (комментарий 1)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы основного долга, неустойки и процентов

В соответствии с договором строительного подряда от ____________________________

(дата и номер)

№ __________ (далее - Договор) Истец (подрядчик по Договору) обязался выполнить работы по _____________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ,

________________________________________________________________________________

подлежащих выполнению, и их объемы (обобщенно))

(далее - Работы) и сдать их результат Ответчику (заказчик по Договору), а Ответчик обязался принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

Условия Договора (пп.______):

- срок выполнения Работ:

начало ________________________;

(число, месяц, год)

завершение _______________________.

(число, месяц, год)

- неизменная договорная (контрактная) цена Работ в действующих ценах ______ (_______________________________________________________________) руб. ___________

(цифрами и прописью)

(_____________________________) коп., в том числе НДС (20 %) _____________ (______________________________________________________________) руб. ____________

(цифрами и прописью)

_______ (______________________) коп.

Истец в соответствии с названными условиями Договора завершил выполнение Работ по Договору - ________________________________________, стоимость выполненных Работ

(число, месяц, год)

в действующих ценах составила ________ (______________________________________) руб.

(цифрами и прописью)

_________ (___________________________________________) коп., в том числе НДС (20 %) _________ (____________________________________________) руб.

(цифрами и прописью)

В соответствии с пп.64, 65 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила №1450), п.____ Договора, Истец передал, а Ответчик фактически принял выполненные Работы, подписал оформленные Истцом акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от _____________, справку о стоимости выполненных работ и затратах от ________________

(дату)

без каких-либо замечаний.

Согласно п.53 Правил № 1450, п.____ Договора расчеты за выполненные Работы осуществляются в течение ___________________________ рабочих дней, следующих за днем

(период времени)

рассмотрения и подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах.

С учетом даты рассмотрения и подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах Работы подлежали оплате Ответчиком не позднее ______________________________________________________, однако выполненные Работы

(число, месяц, год)

в сумме __________ (___________________________) руб. _______ (________________) коп.

(цифрами и прописью)

не оплачены до настоящего времени.

Согласно п.84 Правил № 1450, п.____ Договора за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы заказчик уплачивает подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,2 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. По состоянию на ____________________________ сумма

(число, месяц, год)

неустойки (пени) составляет ____________ (_____________________________________) руб.

(цифрами и прописью)

_______ (_________________) коп.

Согласно ст.366 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. По состоянию на __________________________________________________, сумма процентов за

(число, месяц, год)

пользование чужими денежными средствами составляет ________________ (____________________________) руб. _______ (_________________) коп.

(цифрами и прописью)

В целях взыскания задолженности за выполненные Работы Истец предъявил ответчику претензию от ___________ № _____.

(дата и номер)

Вариант 1

Данная претензия вручена Ответчику _________________ 20___ г., согласно почтовому

(число, месяц и год)

уведомлению о вручении, однако в установленный срок задолженность Ответчиком не погашена, письменного уведомления о результатах рассмотрения претензии Истец не получал.

Вариант 2

Данная претензия направлена Ответчику по месту нахождения, указанному в выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заказным письмом с уведомлением о вручении (комментарий 2). В связи с невостребованием эта претензия возвращена Истцу (почтовое уведомление от __________).

В соответствии со ст.290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Расчет неустойки (пени) (комментарий 3):

_________________________________________________________________.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:

_________________________________________________________________.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.290, 366, 696, 701, 708 ГК, ст.159, 160, 190-194 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, пп.53-55, 84 Правил № 1450,

ПРОШУ:

1. Взыскать с __________________________________________________ задолженность

(наименование ответчика)

в размере ____________ (_______________________________________________) руб. ______

(цифрами и прописью)

(_________________) коп. по договору от __________ № _____, в том числе:

(дата и номер)

основной долг в размере ____________ (____________________________________) руб.

(цифрами и прописью)

_______ (___________________________) коп. за выполненные и принятые в установленном порядке Работы;

неустойку (пеню) в размере ____________ (_________________________________) руб.

(цифрами и прописью)

_______ (_______________________) коп. за несвоевременные расчеты за выполненные и принятые в установленном порядке Работы;

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ___________ (________________________________) руб. _________ (___________________________) коп.

(цифрами и прописью)

за несвоевременные расчеты за выполненные и принятые в установленном порядке Работы.

2. Расходы по уплате государственной пошлины в размере ___________ (_______________________________) руб. __________ (___________________________) коп.

(цифрами и прописью)

возложить на Ответчика.

3. Наложить арест на имущество Ответчика (комментарий 4):

денежные средства в размере ____________ (________________________________) руб.

(цифрами и прописью)

_______ (____________________) коп., размещенные на расчетном счете № _______________ в отделении № _________ «__________________ банк» города ____________ код _________;

изолированное помещение № _________________, расположенное по адресу ______________________________________________________________________.

Непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда по следующим причинам:

_______________________________________________________________________________.

(обстоятельства, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда)

Приложение:

1. Исковое заявление на ___ л. в 1 экз.

2. Платежное поручение на уплату государственной пошлины от __________ № ____ на ___ л. в 1 экз.

3. Копия договора строительного подряда от _________ № ____ на ___ л. в 1 экз.

4. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз.

5. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от ________на ___ л. в 1 экз.

6. Копия претензии от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз.

7. Копия почтового уведомления о вручении претензии от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз.

8. Копия выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о местонахождении ответчика на ______ л. в 1 экз.

9. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца на 1 л. в 1 экз.

10. Копия доверенности представителя Истца от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. (в случае подписания искового заявления представителем истца).

11. _________________________________________________________________.

(иные приложения при их наличии)

_____________________________	________________	____________________
(руководитель организации)	(подпись)	(Ф.И.О.)
М.П.

Комментарий 1. Размер государственной пошлины при обращении в экономические суды областей (г. Минска).

Ставки государственной пошлины при обращении в экономические суды областей (г. Минска) указаны в приложении 16 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

От редакции «Бизнес-Инфо»

С 1 января 2019 г. следует руководствоваться приложением 15 к вышеназванному Кодексу в редакции Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З.

Условия для расчета размера государственной пошлины (пример):

• основной долг - неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет в действующих ценах 10 000,00 руб.;

• размер неустойки - 2 000,00 руб.;

• размер процентов за пользование чужими денежными средствами - 465,75 руб.;

• цена иска - суммированный размер однородных имущественных требований - 12 465,75 руб.;

• цена иска в базовых величинах - 542 БВ.

Расчет размера государственной пошлины:

12 465,75 (руб.) х 5 % (ставка государственной пошлины при цене иска 542 БВ) = 623,29 руб.

Комментарий 2. Доказательством надлежащего направления претензии в случае неполучения ее ответчиком (уклонения от получения) будут являться выписка (справка) из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о месте нахождения ответчика, копия претензии и доказательства направления претензии по указанному в справке адресу (часть третья подп.1.8 п.1 письма Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 24.02.2011 № 02-38/380 «О применении законодательства»).

Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде выписки осуществляют Министерство юстиции Республики Беларусь и регистрирующие органы (часть вторая п.35 Инструкции о порядке ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 10.03.2009 № 25).

Комментарий 3. Пример расчета неустойки (пени), процентов за пользование чужими денежными средствами.

Условия договора, а также условия для расчета неустойки (пени):

• неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет в действующих ценах 10 000,00 руб.;

• период выполнения работ:

- начало - 1 сентября 2016 г.;

- завершение - 30 сентября 2016 г.;

• порядок расчетов: в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем рассмотрения и подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах;

• дата рассмотрения и подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах - 3 октября 2016 г.;

• дата оплаты работ - не позднее 17 октября 2016 г.;

• размер неустойки (пени) - 0,2 %;

• ставка рефинансирования - 17 % (актуальный размер ставки рефинансирования см. здесь);

• дата оформления искового заявления - 25 января 2017 г.

Расчет неустойки (пени) за период с 18 октября 2016 г. по 25 января 2017 г.:

100 (дней) х 0,2 % х 10 000,00 (руб.) = 2 000,00 руб.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18 октября 2016 г. по 25 января 2017 г.:

100 (дней) х 17 % х 10 000,00 (руб.) / 365 (дней) = 465,75 руб.

Комментарий 4. Меры по обеспечению иска.

Обеспечение иска допускается на любой стадии процесса, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 08.01.2009 № 02-43/27).

Затруднительный характер исполнения судебного акта может быть связан с недобросовестностью должника, в частности совершением им действий, направленных на отчуждение спорного имущества, уменьшение объема имущества и т. п.

Невозможность исполнения судебного акта может быть связана с отсутствием у должника имущества (денежных средств).

Оценка обоснованности причин, вызвавших необходимость заявления ходатайства об обеспечении иска, осуществляется экономическим судом согласно ст.108 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле, посредством оценки относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности.

Недостаточное обоснование причин, вызвавших необходимость применения мер по обеспечению иска, является основанием для отказа в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Конкретного перечня доказательств, являющихся достаточными для принятия мер по обеспечению иска, ХПК не содержит. Исходя из ст.83 ХПК применительно к рассматриваемой ситуации доказательствами являются любые сведения, которые подтверждают возможную в будущем затруднительность исполнения решения суда. Поэтому истец вправе приводить любые фактические данные, свидетельствующие о возможной недобросовестности ответчика.

К числу таких доказательств может относиться: предшествующая переписка сторон, свидетельствующая о затягивании рассмотрения дела со стороны ответчика, например, во время соблюдения претензионного порядка разрешения спора; заявление ответчиком необоснованных ходатайств и требований, также направленных на затягивание процесса; принятие мер к объявлению ответчика банкротом по его инициативе и т. д. Информация об указанных действиях ответчика может быть получена из различных источников, в том числе и из средств массовой информации.

Мерами по обеспечению иска могут быть:

• наложение ареста на недвижимость или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;

• наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях;

• запрещение ответчику совершать определенные действия;

• возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия;

• запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

• приостановление взыскания по исполнительному документу или иному документу, допускающим взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке, в случае предъявления исков о признании таких документов не подлежащими исполнению;

• приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста;

• временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся ответчиками, на выезд из Республики Беларусь;

• иные меры, предусмотренные ХПК и иными законодательными актами.

В случае необходимости допускается одновременное принятие нескольких мер по обеспечению иска.

Опись и арест имущества производятся в пределах цены иска (ст.116 ХПК).

28.02.2017

Сергей Шаргородский, юрист