Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
Материал помещен в архив
29.09.2021
На фирменном бланке организации
От ____________ № ____________
На № _________ от _____________
| В экономический суд ___________________ _____________________________________ | |
|
(наименование суда, рассматривающего экономические дела, | |
| _____________________________________ | |
|
в который подается исковое заявление) | |
|
Истец: |
_____________________________________ |
|
(фамилия, собственное имя, отчество (наименование) лица, | |
| _____________________________________ | |
|
место жительства (место пребывания) или место нахождения, | |
| _____________________________________ | |
|
банковские реквизиты, контактные телефоны, факсы | |
| _____________________________________ | |
|
и электронные адреса (при их наличии)) | |
|
Ответчик: |
_____________________________________ |
|
(фамилия, собственное имя, отчество (наименование) лица, | |
| _____________________________________ | |
|
место жительства (место пребывания) или место нахождения, | |
| _____________________________________ | |
|
банковские реквизиты, контактные телефоны, факсы | |
| _____________________________________ | |
|
и электронные адреса (при их наличии)) | |
|
Цена иска: |
___________________________ руб. |
|
Госпошлина: |
_______________ (комментарий 1) |
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы неустойки и процентов
В соответствии с договором строительного подряда от ___________ № _____ (далее - Договор) Ответчик (подрядчик по Договору) обязался выполнить работы по __________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ,
_____________________________________________________________________
подлежащих выполнению, и их объемы (обобщенно))
(далее - Работы) и сдать их результат Истцу (заказчик по Договору), а Истец обязался принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену (п._____ Договора).
Общий срок выполнения Работ:
начало ________________________;
(число, месяц, год)
завершение ________________________,
(число, месяц, год)
в том числе промежуточные сроки:
|
первый этап: начало ______________, |
завершение _____________________; |
| (число, месяц, год) | (число, месяц, год) |
|
второй этап: начало _______________, |
завершение _____________________; |
| (число, месяц, год) | (число, месяц, год) |
|
третий этап: начало _______________, |
завершение _____________________. |
| (число, месяц, год) | (число, месяц, год) |
Неизменная договорная (контрактная) цена Работ в действующих ценах ______
_______________ (_____________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(________________________________) коп., включая НДС (20 %) _____________ _______________ (_____________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп., в том числе:
по первому этапу Работ в действующих ценах _____________________ (_____________________________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(_____________________________) коп., включая НДС (20 %) _________________ (____________________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп.;
по второму этапу Работ в действующих ценах _____________________ (_____________________________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(_____________________________) коп., включая НДС (20 %) ________________ (____________________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп.;
по третьему этапу Работ в действующих ценах _____________________ (_____________________________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(__________________________) коп., включая НДС (20 %) ____________________ (____________________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп. (п._____ Договора).
Порядок оплаты - текущий аванс в размере 50 % от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, за который принимается соответствующий этап выполнения Работ, оставшиеся 50 % выплачиваются в течение _____ календарных дней, следующих за днем рассмотрения и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - Акт) и справки о стоимости выполненных работ и затратах (далее - Справка).
В соответствии с названными условиями Договора Истец перечислил Ответчику аванс на выполнение Работ:
по первому этапу в размере ______ руб. (платежное поручение от ___ № ____);
(сумма цифрами)
по второму этапу в размере ______ руб. (платежное поручение от ___ № ____);
(сумма цифрами)
по третьему этапу в размере _____ руб. (платежное поручение от ___ № ____).
(сумма цифрами)
Однако Ответчик в установленные сроки (не позднее ________ г., не позднее ________ г. соответственно) Работы по первому и второму этапам в полном объеме не выполнил, результат этих Работ Истцу не передал.
По первому этапу Работы были выполнены и переданы Истцу только _______,
(число, месяц, год)
просрочка составила ___________________________________ календарных дней,
(количество дней)
сумма неотработанного аванса __________ руб. (Акт от ______, Справка от _____);
(сумма цифрами)
- по второму этапу часть Работ в сумме ______________ руб. была выполнена
(сумма цифрами)
и передана Истцу ___________ (Акт от ____________, Справка от _____________).
(число, месяц, год)
Остальной объем Работ в сумме _____________ руб. был выполнен и передан
(сумма цифрами)
|
Истцу только ______________, |
просрочка составила _________ календарных дней, |
| (число, месяц, год) | (количество дней) |
сумма неотработанного аванса _________ руб. (Акт от ______, Справка от ______);
(сумма цифрами)
- по третьему этапу Работы были выполнены и переданы __________________
(число, месяц, год)
Истцу в полном объеме в установленные сроки.
Согласно ст.290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В случае неисполнения обязательств по Договору Ответчик уплачивает Истцу проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования. При этом сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных работ на установленный Договором процент авансирования; суммой неотработанного аванса является разница между суммой аванса, фактически полученного Ответчиком для выполнения Работ, и суммой отработанного аванса. Периодом пользования чужими денежными средствами является период с даты получения аванса до даты подписания Истцом Актов, на которые выдавался аванс (п.__ Договора). По состоянию на __________ сумма процентов составляет ______
(число, месяц, год)
(___________________) руб. _______ (_________________) коп. (комментарий 2).
(цифрами и прописью)
Кроме того, в случае неисполнения обязательств по Договору, а именно нарушения установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ как начального и конечного, так и промежуточных сроков, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, Ответчик уплачивает Истцу неустойку (пеню) в размере 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки (ст.662 ГК, п.85 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, далее - Правила № 1450) (п.____ Договора).
Неустойка (пеня) начисляется за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за последним днем срока выполнения работ (начального и конечного, промежуточных сроков), предусмотренных Договором, по день их выполнения.
По состоянию на ___________ сумма неустойки (пени) составляет __________
(число, месяц, год)
________ (__________________) руб. ______ (___________) коп. (комментарий 3).
(цифрами и прописью)
В целях взыскания задолженности за просрочку выполнения Работ Истец предъявил Ответчику претензию от ____________ № __________, которая была вручена Ответчику «___» _____________ 20___ г. согласно почтовому уведомлению о вручении, однако в установленный срок задолженность Ответчиком не погашена, письменного уведомления о результатах рассмотрения претензии Истец не получал.
Вариант
Данная претензия направлена Ответчику по месту нахождения, указанному в выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заказным письмом с уведомлением о вручении (комментарий 4). В связи с невостребованием данная претензия возвращена Истцу (почтовое уведомление от ___________).
Расчет неустойки (пени) (комментарий 5)
________________________________________________________________.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами ____________________________________________________________________.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.290, 366, 662, 696 ГК, ст.159, 160 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, пп.57, 85 Правил № 1450,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ________________________________________ задолженность
(наименование ответчика)
в размере ______________ (__________________________________) руб. ______
(цифрами и прописью)
(_________________) коп. по договору от ____________ № _____, в том числе:
(дата и номер)
неустойку (пеню) в размере ____________ (_________________________) руб.
(цифрами и прописью)
_________ (________________________) коп. за просрочку выполнения первого и второго этапов выполнения Работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение;
проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанных авансов в размере __________ (________________) руб.
(цифрами и прописью)
_________ (_________________________) коп.
2. Расходы по уплате государственной пошлины в размере ___________ (_______________________) руб. __________ (_________________________) коп.
(цифрами и прописью)
возложить на Ответчика.
3. Наложить арест на имущество Ответчика (комментарий 6):
денежные средства в размере ___________ (_______________________) руб.
(цифрами и прописью)
________ (________________) коп., размещенные на расчетном счете № ________ в отделении № __________ «_____________ банк» города __________, код ______;
изолированное помещение № _________________, расположенное по адресу: ____________________________________________________________________.
Непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда по следующим причинам:
________________________________________________________________.
(обстоятельства, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда)
|
Приложение: |
1. Исковое заявление на ___ л. в 1 экз. 2. Платежное поручение на уплату государственной пошлины от __________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 3. Копия договора строительного подряда от _________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 4. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз. 5. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз. 6. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз. 7. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от _________ на ___ л. в 1 экз. 8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от _________ на ___ л. в 1 экз. 9. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от _________ на ___ л. в 1 экз. 10. Копия претензии от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 11. Копия почтового уведомления о вручении претензии от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 12. Копия выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о местонахождении ответчика на ______ л. в 1 экз. 13. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца на _ л. в 1 экз. 14. Копия доверенности представителя Истца от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. (в случае подписания искового заявления представителем истца). 15. _____________________________________________________. (иные приложения при их наличии) |
| ___________________________ | ____________ |
__________________ |
| (руководитель организации) | (подпись) |
(Ф.И.О.) |
| М.П. |
Комментарий 1. Ставки госпошлины при обращении в экономические суды областей (г. Минска) указаны в приложении 15 к НК.
 |
Пример Условия для расчета размера госпошлины: • неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет в действующих ценах 120 000,00 руб., в том числе: - по 1-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.; - по 2-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.; - по 3-му этапу выполнения работ - 20 000,00 руб.; • размер неустойки составляет 6 900,00 руб.; • размер процентов за пользование чужими денежными средствами - 643,36 руб.; • цена иска - суммированный размер однородных имущественных требований 7 543,36 руб.; • цена иска в базовых величинах - 260,11 базовых величин. Размер госпошлины: 25 базовых величин, так как 5 % от цены иска в данном случае меньше, чем названный размер: 7 543,36 (руб.) × 5 % (ставка государственной пошлины при цене до 1 000 базовых величин) = 377,17 руб. (13 базовых величин). |
Комментарий 2. Порядок определения суммы отработанного, неотработанного аванса, периода пользования чужими денежными средствами при финансировании за счет бюджетных средств установлен п.57 Правил № 1450, следовательно, в случае финансирования строительных работ за счет собственных средств заказчика целесообразно прописать аналогичный порядок в договоре строительного подряда.
 |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 6 июня 2025 г. следует руководствоваться Правилами № 1450 в ред. постановления Совмина от 15.05.2025 № 266. Комментарии см. здесь. |
Комментарий 3. В случае выполнения строительных работ поэтапно целесообразно указать в договоре строительного подряда ответственность подрядчика за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение.
|
|
Пример В случае нарушения установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ как начального и конечного, так и промежуточных сроков, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, подрядчик уплачивает заказчику неустойку (пеню) в размере 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки. |
Комментарий 4. Доказательством надлежащего направления претензии в случае неполучения ее ответчиком (уклонения от получения) будут выписка (справка) из ЕГР о месте нахождения ответчика, копия претензии и доказательства направления претензии по указанному в справке адресу (ч.3 подп.1.8 п.1 разъяснения ВХС от 24.02.2011 № 02-38/380 «О применении законодательства»).
Информацию из ЕГР выдают Минюст и регистрирующие органы (ч.2 п.35 Инструкции о порядке ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Минюста от 10.03.2009 № 25).
Комментарий 5. Расчет неустойки (пени), процентов за пользование чужими денежными средствами.
|
|
Пример 3.1. Условия договора, а также условия для расчета неустойки (пени): 3.1.1. неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет в действующих ценах 120 000,00 руб., в том числе: - по 1-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.; - по 2-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.; - по 3-му этапу выполнения работ - 20 000,00 руб.; 3.1.2. период выполнения работ: начало - 1 декабря 2020 г.; завершение - 28 апреля 2021 г., в том числе: - по 1-му этапу работ: начало - 1 декабря 2020 г.; завершение - 4 января 2021 г.; - по 2-му этапу работ: начало - 5 января 2021 г.; завершение - 1 марта 2021 г.; - по 3-му этапу работ: начало - 2 марта 2021 г.; завершение - 28 апреля 2021 г.; 3.1.3. порядок расчетов: текущий аванс в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, за который принимается соответствующий этап выполнения Работ, оставшиеся 50 % (пятьдесят процентов) выплачиваются в течение 20 календарных дней, следующих за днем рассмотрения и подписания соответствующего Акта и Справки; 3.1.4. объем и дата выполнения работ, а также дата составления и подписания документов, их подтверждающих: - по 1-му этапу: 15 февраля 2021 г. составлен и подписан Акт о выполнении Работ в сумме 50 000,00 руб.; - по 2-му этапу: 1 марта 2021 г. составлен и подписан Акт о выполнении Работ в сумме 20 000,00 руб.; 15 апреля 2021 г. составлен и подписан Акт о выполнении оставшегося объема Работ в сумме 30 000,00 руб.; - по 3-му этапу: 28 апреля 2021 г. составлен и подписан Акт о выполнении Работ в сумме 20 000,00 руб.; 3.1.5. размер неустойки (пени) за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ как начального и конечного, так и промежуточных сроков - 0,2 %; 3.1.6. ставка рефинансирования 15 февраля 2021 г. - 7,75 %; 3.1.7. ставка рефинансирования 15 апреля 2021 г. - 7,75 %; 3.1.8. дата получения аванса по 1-му этапу - 30 ноября 2020 г.; 3.1.9. дата получения аванса по 2-му этапу - 4 января 2021 г.; 3.1.10. дата оформления искового заявления - 1 июня 2021 г. 3.2. Расчет неустойки (пени) за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, как начального и конечного, так и промежуточных сроков: - по 1-му этапу - период с 5 января по 15 февраля 2021 г.: 42 (дня) × 0,2 % × 50 000,00 (руб.) = 4 200,00 руб.; - по 2-му этапу - период с 2 марта по 15 апреля 2021 г.: 45 (дней) × 0,2 % × 30 000,00 (руб.) = 2 700,00 руб. 3.3. Расчет суммы отработанного аванса: - по 1-му этапу: аванс не отработан в полном объеме; - по 2-му этапу: 20 000,00 руб. (стоимость фактически выполненных работ) × 50 % (процент авансирования) = 10 000,00 руб. 3.4. Расчет суммы неотработанного аванса: - по 1-му этапу: 25 000,00 руб. (аванс не отработан в полном объеме); - по 2-му этапу: Сумма текущего аванса, который необходимо было получить под фактическое выполнение 2-го этапа, составила 10 000,00 руб. (20 000,00 / 2). Фактически текущий аванс на 2-й этап получен в сумме 25 000,00 руб. Из него отработано 10 000,00 руб., не отработано 15 000,00 руб. (25 000,00 - 10 000,00). 3.5. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неотработанного аванса: - по 1-му этапу за период 30 ноября 2020 г. по 15 февраля 2021 г.: 78 (дней) × 7,75 % × 25 000,00 (руб.) / 365 (дней) = 414,04 руб. В оплату работ, выполненных во 2-м этапе, зачтен текущий аванс в сумме 20 000,00 руб., из которого 10 000,00 руб. признаны отработанным текущим авансом и 10 000,00 руб. - частью неотработанного текущего аванса. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами от суммы текущего аванса, неотработанного, но зачтенного в счет оплаты выполненных во 2-м этапе работ (10 000,00 руб.), составляет: 121,03 руб. (10 000,00 руб. × 7,75 % × 57 дн. / 365 дн.) (с 4 января по 1 марта 2021 г.). На сумму текущего аванса, не отработанного во 2-м этапе и не зачтенного в счет оплаты выполненных работ за него, в размере 5 000,00 руб. (15 000,00 - 10 000,00) проценты будут насчитаны после прекращения пользования этими денежными средствами, то есть в момент зачета этой суммы неотработанного аванса в счет оплаты работ, выполняемых в следующих периодах. Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами от оставшейся неотработанной суммы текущего аванса составляет: 108,29 руб. (5 000,00 руб. × 7,75 % × 102 дн. / 365 дн.) (с 4 января по 15 апреля 2021 г.). Настоящий расчет составлен в соответствии с письмом Минстройархитектуры от 03.04.2015 № 04-3-03/3502 «О порядке расчета процентов за пользование чужими денежными средствами при несвоевременной отработке текущих авансов». |
Комментарий 6. Обеспечение иска допускается на любой стадии процесса, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (разъяснение ВХС от 08.01.2009 № 02-43/27 «О применении мер по обеспечению иска»).
Затруднительность исполнения судебного акта может быть связана с недобросовестностью должника, в частности, с совершением им действий, направленных на отчуждение спорного имущества, уменьшение объема имущества и т. п.
Невозможность исполнения судебного акта может быть связана с отсутствием у должника имущества (денежных средств).
Суд, рассматривающий экономические дела, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле; оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч.1 и 3 ст.108 ХПК).
Недостаточное обоснование причин, вызвавших необходимость применения мер по обеспечению иска, является основанием для отказа в удовлетворении соответствующего ходатайства.
Конкретного перечня доказательств, достаточных для принятия мер по обеспечению иска, ХПК не содержит. Исходя из ст.83 ХПК применительно к рассматриваемой ситуации, доказательствами являются любые сведения, которые подтверждают возможную в будущем затруднительность исполнения решения суда. Поэтому истец вправе приводить любые фактические данные, свидетельствующие о возможной недобросовестности ответчика.
К числу таких доказательств могут относиться: предшествующая переписка сторон, свидетельствующая о затягивании рассмотрения дела со стороны ответчика, например, во время соблюдения претензионного порядка разрешения спора; заявление ответчиком необоснованных ходатайств и требований, также направленных на затягивание процесса; принятие мер к объявлению ответчика банкротом по его инициативе и т. д. Информация об указанных действиях ответчика может быть получена из различных источников, в том числе и из средств массовой информации.
Мерами по обеспечению иска могут быть:
• наложение ареста на недвижимость или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;
• наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях;
• запрещение ответчику совершать определенные действия;
• возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия;
• запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
• приостановление взыскания по исполнительному документу или иному документу, допускающим взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке, в случае предъявления исков о признании таких документов не подлежащими исполнению;
• приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста;
• временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся ответчиками, на выезд из Республики Беларусь;
• иные меры, предусмотренные ХПК и иными законодательными актами.
В случае необходимости допускается одновременное принятие нескольких мер по обеспечению иска.
Опись и арест имущества производятся в пределах цены иска (ч.1, 2, 5 ст.116 ХПК).
 |
Дополнительно по теме • Если момент возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных работ невозможно определить ввиду отсутствия даты подписания соответствующих документов (актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости) и определить эту дату на основании иных доказательств также невозможно, то основания для применения к заказчику ответственности за несвоевременное перечисление средств отсутствуют. Можно ли считать, что аналогичные правила действуют, когда необходимо применить пеню за несвоевременную сдачу работ? |