Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
Материал помещен в архив
На фирменном бланке организации
От ____________ № ____________
На № _________ от _____________
| В суд ____________________________________ | |
|
(наименование и место нахождения | |
|
суда общей компетенции, то есть не экономического суда) | |
|
Истец: |
|
|
(наименование и место жительства (место нахождения) | |
|
подателя документа, а также его представителя, | |
|
если процессуальный документ подается представителем, | |
|
их контактные телефоны, | |
|
факсы и электронные адреса (при их наличии)) | |
|
Ответчик: |
|
|
(наименование и место жительства (место нахождения), | |
|
контактные телефоны, факсы и электронные адреса | |
|
(при их наличии)) | |
|
Цена иска: |
______________________ руб. |
|
Государственная пошлина: |
_______________ (комментарий 1) |
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы неустойки и процентов
В соответствии с договором строительного подряда от ____________ № __________ (далее - Договор) Ответчик (подрядчик по Договору) обязался выполнить работы по _____________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ,
_____________________________________________________________________________
подлежащих выполнению, и их объемы (обобщенно))
(далее - Работы) и сдать их результат Истцу (заказчик по Договору), а Истец обязался принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену (п._____ Договора).
Общий срок выполнения Работ:
начало ________________________;
(число, месяц, год)
завершение _______________________,
(число, месяц, год)
в том числе промежуточные сроки:
| ||||
| ||||
|
Неизменная договорная (контрактная) цена Работ в действующих ценах __________
_______________________ (_____________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(_____________________________) коп., включая НДС (20 %) _____________ __________________ (_________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп., в том числе:
по первому этапу Работ в действующих ценах _____________________ (_____________________________________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(_____________________________) коп., включая НДС (20 %) _____________________ (____________________________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп.;
по второму этапу Работ в действующих ценах _____________________ (_____________________________________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(_____________________________) коп., включая НДС (20 %) ____________________ (____________________________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп.;
по третьему этапу Работ в действующих ценах _____________________ (_____________________________________________________________) руб. ___________
(цифрами и прописью)
(_____________________________) коп., включая НДС (20 %) ____________________ (____________________________________________________________) руб. ____________
(цифрами и прописью)
_______ (______________________) коп. (п._____ Договора).
Порядок оплаты - текущий аванс в размере 50 % от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, за который принимается соответствующий этап выполнения Работ, оставшиеся 50 % выплачиваются в течение _____ календарных дней, следующих за днем рассмотрения и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - Акт) и справки о стоимости выполненных работ и затратах (далее - Справка).
В соответствии с названными условиями Договора Истец перечислил Ответчику аванс на выполнение Работ:
по первому этапу в размере _________ руб. (платежное поручение от _____ № ____);
(сумма цифрами)
по второму этапу в размере _________ руб. (платежное поручение от _____ № ____);
(сумма цифрами)
по третьему этапу в размере _________ руб. (платежное поручение от ____ № ____).
(сумма цифрами)
Однако Ответчик в установленные сроки (не позднее ________ г., не позднее ________ г. соответственно) Работы по первому и второму этапам в полном объеме не выполнил, результат этих Работ Истцу не передал.
По первому этапу Работы были выполнены и переданы Истцу только ____________,
(число, месяц, год)
просрочка составила ___________________________________________ календарных дней,
(количество дней)
сумма неотработанного аванса ____________ руб. (Акт от __________, Справка от _____);
(сумма цифрами)
- по второму этапу часть Работ в сумме __________ руб. была выполнена и передана
(сумма цифрами)
Истцу ________________ (Акт от _________________, Справка от ___________________).
(число, месяц, год)
Остальной объем Работ в сумме ___________________ руб. был выполнен и передан
(сумма цифрами)
| Истцу только ______________, | просрочка составила _______________ календарных дней, |
| (число, месяц, год) | (количество дней) |
сумма неотработанного аванса _____________ руб. (Акт от ________, Справка от ______);
(сумма цифрами)
- по третьему этапу Работы были выполнены и переданы _______________________
(число, месяц, год)
Истцу в полном объеме в установленные сроки.
Согласно ст.290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В случае неисполнения обязательств по Договору Ответчик уплачивает Истцу проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования. При этом сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных работ на установленный Договором процент авансирования; суммой неотработанного аванса является разница между суммой аванса, фактически полученного Ответчиком для выполнения Работ, и суммой отработанного аванса. Периодом пользования чужими денежными средствами является период с даты получения аванса до даты подписания Истцом Актов, на которые выдавался аванс (п.__ Договора). По состоянию на ___________________ сумма процентов составляет _____________________ (___________
(число, месяц, год)
__________________________) руб. _______ (__________________) коп. (комментарий 2).
(цифрами и прописью)
Кроме того, в случае неисполнения обязательств по Договору, а именно нарушения установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, как начального и конечного, так и промежуточных сроков, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, Ответчик уплачивает Истцу неустойку (пеню) в размере 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки (ст.662 ГК, п.85 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450; далее - Правила № 1450) (п.____ Договора). По состоянию на ___________________ сумма неустойки (пени) составляет ____________
(число, месяц, год)
________ (_________________________) руб. ______ (___________) коп. (комментарий 3).
(цифрами и прописью)
В целях взыскания задолженности за просрочку выполнения Работ Истец предъявил Ответчику претензию от ____________ № __________, которая была вручена Ответчику «___» ______________ 20___ г. согласно почтовому уведомлению о вручении, однако в установленный срок задолженность Ответчиком не погашена, письменного уведомления о результатах рассмотрения претензии Истец не получал.
Вариант
Данная претензия направлена Ответчику по месту нахождения, указанному в выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказным письмом с уведомлением о вручении (комментарий 4). В связи с невостребованием данная претензия возвращена Истцу (почтовое уведомление от ___________).
Расчет неустойки (пени) (комментарий 5):
________________________________________________________________________.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами _____________________________________________________________________________.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.290, 366, 662, 696 ГК, ст.159, 160 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, пп.57, 85 Правил № 1450,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ________________________________________________ задолженность
(наименование ответчика)
в размере ___________ (_____________________________________________) руб. ______
(цифрами и прописью)
(_________________) коп. по договору от ____________ № _____, в том числе:
(дата и номер)
неустойку (пеню) в размере ____________ (_______________________________) руб.
(цифрами и прописью)
_________ (________________________) коп. за просрочку выполнения первого и второго этапов выполнения Работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение;
проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанных авансов в размере _____________ (____________________________) руб.
(цифрами и прописью)
_________ (_________________________) коп.
2. Расходы по уплате государственной пошлины в размере ___________ (_____________________________) руб. __________ (___________________________) коп.
(цифрами и прописью)
возложить на Ответчика.
3. Наложить арест на имущество Ответчика (комментарий 6):
денежные средства в размере ___________ (______________________________) руб.
(цифрами и прописью)
___________ (____________________) коп., размещенные на расчетном счете № _________ в отделении № __________ «__________________ банк» города __________, код ______;
изолированное помещение № _____________________, расположенное по адресу: _____________________________________________________________________________.
Непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда по следующим причинам:
________________________________________________________________________.
(обстоятельства, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда)
|
Приложение: |
1. Исковое заявление на ___ л. в 1 экз. 2. Платежное поручение на уплату государственной пошлины от __________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 3. Копия договора строительного подряда от _________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 4. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз. 5. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз. 6. Копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ от ________ на ___ л. в 1 экз. 7. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от _________ на ___ л. в 1 экз. 8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от _________ на ___ л. в 1 экз. 9. Копия справки о стоимости выполненных работ и затратах от _________ на ___ л. в 1 экз. 10. Копия претензии от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 11. Копия почтового уведомления о вручении претензии от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. 12. Копия выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о местонахождении ответчика на ______ л. в 1 экз. 13. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца на _ л. в 1 экз. 14. Копия доверенности представителя Истца от ________ № ____ на ___ л. в 1 экз. (в случае подписания искового заявления представителем истца). 15. ______________________________________________________________. (иные приложения при их наличии) |
| ______________________________ | ____________ | ____________________ | ||
|
(руководитель организации) |
(подпись) |
(Ф.И.О.) | ||
|
М.П. |
||||
Комментарий 1. Ставки государственной пошлины при обращении в экономические суды областей (г. Минска) указаны в приложении 16 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.
 |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 января 2019 г. ставки государственной пошлины при обращении в судебную коллегию по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономические суды областей (г. Минска) приводятся в приложении 15 к вышеназванному Кодексу, изложенному в новой редакции Законом Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З. |
 |
Пример Условия для расчета размера государственной пошлины: • основной долг - неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет в действующих ценах 120 000,00 руб., в том числе: - по 1-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.; - по 2-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.; - по 3-му этапу выполнения работ - 20 000,00 руб.; • размер неустойки составляет 6 900,00 руб.; • размер процентов за пользование чужими денежными средствами - 2 316,44 руб.; • цена иска - суммированный размер однородных имущественных требований - 9 216,44 руб.; • цена иска в базовых величинах - 400 базовых величин. Размер государственной пошлины: 25 базовых величин, так как 5 % от цены иска в данном случае меньше, чем названный размер: 9 216,44 (руб.) × 5 % (ставка государственной пошлины при цене до 1 000 базовых величин) = 460,82 руб. (20 базовых величин). |
Комментарий 2. Порядок определения суммы отработанного, неотработанного аванса, периода пользования чужими денежными средствами при финансировании за счет бюджетных средств установлен п.57 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, следовательно, в случае финансирования строительных работ за счет собственных средств заказчика целесообразно прописать аналогичный порядок в договоре строительного подряда.
|
|
От редакции «Бизнес-Инфо» С 14 апреля 2018 г. следует руководствоваться п.57 Правил № 1450 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2018 № 274. По объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, размер текущего аванса не должен превышать 70 % стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, за вычетом суммы целевого аванса на материальные ресурсы, включаемые в договорную (контрактную) цену подрядных работ, предусмотренного к освоению в этом месяце. |
Комментарий 3. В случае выполнения строительных работ поэтапно целесообразно указать в договоре строительного подряда ответственность подрядчика за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение.
|
|
Пример В случае нарушения установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, как начального и конечного, так и промежуточных сроков, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, подрядчик уплачивает заказчику неустойку (пеню) в размере 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки. |
Комментарий 4. Доказательством надлежащего направления претензии в случае неполучения ее ответчиком (уклонения от получения) будут являться выписка (справка) из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о месте нахождения ответчика, копия претензии и доказательства направления претензии по указанному в справке адресу (часть третья подп.1.8 п.1 разъяснения Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 24.02.2011 № 02-38/380 «О применении законодательства»).
Предоставление информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде выписки осуществляют Министерство юстиции Республики Беларусь и регистрирующие органы (часть вторая п.35 Инструкции о порядке ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 10.03.2009 № 25).
Комментарий 5. Расчет неустойки (пени), процентов за пользование чужими денежными средствами (пример).
«3.1. Условия договора, а также условия для расчета неустойки (пени):
3.1.1. неизменная договорная (контрактная) цена работ составляет в действующих ценах 120 000,00 руб., в том числе:
- по 1-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.;
- по 2-му этапу выполнения работ - 50 000,00 руб.;
- по 3-му этапу выполнения работ - 20 000,00 руб.
3.1.2. период выполнения работ:
начало - 1 декабря 2016 г.;
завершение - 28 апреля 2017 г., в том числе:
- по 1-му этапу работ:
начало - 1 декабря 2016 г.;
завершение - 3 января 2017 г.;
- по 2-му этапу работ:
начало - 4 января 2017 г.;
завершение - 28 февраля 2017 г.;
- по 3-му этапу работ:
начало - 1 марта 2017 г.;
завершение - 28 апреля 2017 г.;
3.1.3. порядок расчетов: текущий аванс в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, за который принимается соответствующий этап выполнения Работ, оставшиеся 50 % (пятьдесят процентов) выплачиваются в течение 20 календарных дней, следующих за днем рассмотрения и подписания соответствующего Акта и Справки;
3.1.4. объем и дата выполнения работ, а также дата составления и подписания документов, их подтверждающих:
- по 1-му этапу:
15 февраля 2017 г. составлен и подписан Акт о выполнении Работ в сумме 50 000,00 руб.;
- по 2-му этапу:
28 февраля 2017 г. составлен и подписан Акт о выполнении Работ в сумме 20 000,00 руб.;
15 апреля 2017 г. составлен и подписан Акт о выполнении оставшегося объема Работ в сумме 30 000,00 руб.;
- по 3-му этапу:
28 апреля 2017 г. составлен и подписан Акт о выполнении Работ в сумме 20 000,00 руб.;
3.1.5. размер неустойки (пени) за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, как начального и конечного, так и промежуточных сроков - 0,2 %;
3.1.6. ставка рефинансирования 15 февраля 2017 г. - 16 %;
3.1.7. ставка рефинансирования 15 апреля 2017 г. - 15 %;
3.1.8. дата получения аванса по 1-му этапу - 30.11.2016;
3.1.9. дата получения аванса по 2-му этапу - 03.01.2017;
3.1.10. дата оформления искового заявления - 01.06.2017.
3.2. Расчет неустойки (пени) за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, как начального и конечного, так и промежуточных сроков:
- по 1-му этапу - период с 04.01.2017 по 14.02.2017:
42 (дня) × 0,2 % × 50 000,00 (руб.) = 4 200,00 руб.;
- по 2-му этапу - период с 01.03.2017 по 14.04.2017:
45 (дней) × 0,2 % × 30 000,00 (руб.) = 2 700,00 руб.
3.3. Расчет суммы отработанного аванса:
- по 1-му этапу: аванс не отработан в полном объеме;
- по 2-му этапу:
20 000,00 руб. (стоимость фактически выполненных работ) × 50 % (процент авансирования) = 10 000,00 руб.
3.4. Расчет суммы неотработанного аванса:
- по 1-му этапу: 25 000,00 руб. (аванс не отработан в полном объеме);
- по 2-му этапу:
25 000,00 руб. (сумма фактически полученного аванса) - 10 000,00 руб. (сумма отработанного аванса) = 15 000,00 руб.
3.5. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неотработанного аванса:
- по 1-му этапу за период с 30.11.2016 по 14.02.2017:
77 (дней) × 16 % × 50 000,00 (руб.) / 365 (дней) = 1 687,67 руб.;
- по 2-му этапу за период с 03.01.2017 по 14.04.2017:
102 (дня) × 15 % × 15 000,00 (руб.) / 365 (дней) = 628,77 руб.».
Комментарий 6. Обеспечение иска допускается на любой стадии процесса, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 08.01.2009 № 02-43/27 «О применении мер по обеспечению иска»).
Затруднительность исполнения судебного акта может быть связана с недобросовестностью должника, в частности, с совершением им действий, направленных на отчуждение спорного имущества, уменьшение объема имущества и т. п.
Невозможность исполнения судебного акта может быть связана с отсутствием у должника имущества (денежных средств).
Суд, рассматривающий экономические дела, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле; оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части первая и третья ст.108 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь; далее - ХПК).
Недостаточное обоснование причин, вызвавших необходимость применения мер по обеспечению иска, является основанием для отказа в удовлетворении соответствующего ходатайства.
Конкретного перечня доказательств, достаточных для принятия мер по обеспечению иска, ХПК не содержит. Исходя из ст.83 ХПК применительно к рассматриваемой ситуации, доказательствами являются любые сведения, которые подтверждают возможную в будущем затруднительность исполнения решения суда. Поэтому истец вправе приводить любые фактические данные, свидетельствующие о возможной недобросовестности ответчика.
К числу таких доказательств могут относиться: предшествующая переписка сторон, свидетельствующая о затягивании рассмотрения дела со стороны ответчика, например, во время соблюдения претензионного порядка разрешения спора; заявление ответчиком необоснованных ходатайств и требований, также направленных на затягивание процесса; принятие мер к объявлению ответчика банкротом по его инициативе и т. д. Информация об указанных действиях ответчика может быть получена из различных источников, в том числе и из средств массовой информации.
Мерами по обеспечению иска могут быть:
• наложение ареста на недвижимость или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;
• наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях;
• запрещение ответчику совершать определенные действия;
• возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия;
• запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
• приостановление взыскания по исполнительному документу или иному документу, допускающим взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке, в случае предъявления исков о признании таких документов не подлежащими исполнению;
• приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста;
• временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся ответчиками, на выезд из Республики Беларусь;
• иные меры, предусмотренные ХПК и иными законодательными актами.
В случае необходимости допускается одновременное принятие нескольких мер по обеспечению иска.
Опись и арест имущества производятся в пределах цены иска (части первая, вторая, пятая ст.116 ХПК).
20.07.2017
Сергей Шаргородский, юрист