Материал помещен в архив

УТВЕРЖДАЮ Директор _____________________ __________ ___________ ___________

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по выбору подрядчика по объекту: «______________________»

Процедура закупки: подрядные торги в форме открытого конкурса

г.______, 20___
(примечание)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Предмет заказа

Раздел 2. Проектная документация

Раздел 3. Условия проведения подрядных торгов

Раздел 4. Порядок представления участником конкурсного предложения и его объем

Раздел 5. Условия заключения договора

Раздел 6. Обязательства организатора подрядных торгов

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

1. Сведения об организаторе подрядных торгов.

Наименование: _______________________.

Юридический адрес: _______________________.

Банковские реквизиты: р/с ____________ в __________________.

Адрес банка: _____________________, код _________.

УНП _________________.

Контактный телефон/факс: +375 _______________.

Адрес электронной почты: ____________.

По организационным и техническим вопросам обращаться только в письменной форме посредством направления официального запроса на имя ___________________ на факс __________________.

Процедура проведения: подрядные торги в форме открытого конкурса.

Источник финансирования объекта строительства: ___________________.

Стартовая (проектная) стоимость предмета заказа: ____________ (___________) белорусских рублей в ценах _______________.

Сроки начала и окончания строительства объекта:

начало: _______________;

окончание: ____________.

Объект расположен на земельном участке общей площадью _________ га.

Разрешение ______________________________ от __________ № ___ (приложение 1) на проведение проектно-изыскательских работ и строительство имеется.

Допуск к участию в подрядных торгах: в данной процедуре могут принять участие резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, кроме организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, которые соответствуют хотя бы одному из признаков, указанных ниже:

- организация, индивидуальный предприниматель находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом);

- участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;

- организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом заказа в рамках настоящих торгов.

Организация и проведение настоящей процедуры закупки осуществляется в соответствии с приказом руководителя организатора № _____ от _________, с учетом постановления Совета Министров РБ от 31.01.2014 № 88, которым утверждено Положение о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов (далее - Положение).

Цена предложения участника должна быть рассчитана исходя из перечисленных в настоящей конкурсной документации условий и требований.

2. Термины и их определения. Для целей настоящей конкурсной документации используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом РБ от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», а также следующие термины и их определения:

- заказчик - ________________________;

- организатор - __________________;

- руководитель организатора - _____________________;

- участник - лицо, принимающее участие в подрядных торгах (торгах, переговорах) на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и представившее свои предквалификационные документы и конкурсное предложение (предложение для переговоров) по предмету заказа.

Участниками данной процедуры подрядных торгов могут быть строительные организации.

Участники для участия в настоящих подрядных торгах:

приобретают у организатора подрядных торгов конкурсную документацию, документацию для предварительного квалификационного отбора участников;

разрабатывают предквалификационные документы и конкурсные предложения, соответствующие условиям предварительного квалификационного отбора участников и подрядных торгов, и направляют их в письменном виде организатору подрядных торгов в срок, установленный организатором подрядных торгов;

присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном организатором подрядных торгов;

совершают иные действия, предусмотренные конкурсной документацией;

- конкурсное предложение - комплект документов по объявленным подрядным торгам, подготовленный участником в соответствии с конкурсной документацией.

Конкурсное предложение участника должно содержать:

сопроводительное письмо, подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором подрядных торгов, и согласие участника на подписание договора;

обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения;

график производства работ;

график платежей;

сведения о системе контроля качества;

сведения об участнике, документально подтверждающие его организационные и финансовые возможности исполнения обязательств, предусмотренных организатором подрядных торгов в конкурсной документации;

иные документы, предусмотренные организатором подрядных торгов в конкурсной документации;

- комиссия - конкурсная комиссия, временно действующий орган, созданный руководителем организатора для проведения данной процедуры подрядных торгов;

- договор - договор между заказчиком и участником-победителем, определенным по результатам подрядных торгов;

- валюта - расчетная денежная единица.

3. Предмет заказа: общее описание и требования заказчика.

Предмет заказа: ___________________________.

Строительство должно осуществляться в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией, с соблюдением действующих строительных норм и правил и законодательства Республики Беларусь.

К настоящей конкурсной документации прилагаются:

- график выполнения работ (приложение 2);

- график финансирования (приложение 3).

Необходимые для выполнения предмета заказа товары для строительства, предусмотренные в проектно-сметной документации, определенный по результатам настоящих подрядных торгов подрядчик обязан закупать посредством проведения соответствующих процедур закупок в соответствии с Положением.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектная документация разработана _____________________, утверждена ___________________, прошла экспертизу ________________________ (заключение государственной экспертизы ______________________).

Состав проекта:

- общестроительные работы;

- сметная документация;

- электротехнические работы;

- электроснабжение;

- отопление и вентиляция;

- водопровод и канализация;

- автоматизация;

- прокладка наружных инженерных сетей (водопровод и канализация, электроснабжение, слабые токи);

- пусконаладочные работы;

- организация труда;

- охрана труда.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

1. Общие вопросы.

Сроки выполнения предмета заказа: согласно графику выполнения работ (приложение 2).

Цена предмета заказа, применяемая в качестве стартовой, - _____________________.

Участникам предоставляется право внесения предложений о снижении цены предмета заказа. При внесении предложений о ее снижении участник вправе дополнительно указать в своем конкурсном предложении процент снижения цены по отношению к своему основному предложению с приложением соответствующих расчетов и обоснований на случай, если участник будет признан победителем подрядных торгов.

Участник обязан представить следующие документы:

1) документы о своем экономическом и финансовом положении:

- бухгалтерскую отчетность за последние отчетные год и период;

- справку о коэффициентах платежеспособности (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами), рассчитанных в порядке, установленном Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Минфина РБ и Минэкономики РБ от 27.12.2011 № 140/206);

- расчеты прибыли за последние 3 года;

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения, в т.ч. задолженности, просроченной свыше 3 месяцев;

- справку о задолженности по платежам в бюджет;

- аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- справку о состоянии текущих (расчетных) счетов из банка, в котором участник обслуживается;

2) дополнительно:

- обязательство в письменной форме на фирменном бланке участника за подписью руководителя и печатью участника по представлению проектов соответствующих договоров страхования на случай повреждения (гибели) объекта строительства, товаров и другого имущества, используемого при строительстве объекта;

- обязательство в письменной форме на фирменном бланке участника за подписью руководителя и печатью участника по страхованию строительных рисков после заключения договора с заказчиком;

- копию свидетельства о государственной регистрации (выписки из торгового реестра);

- заявление о том, что он не выступал в качестве ответчика по судебным разбирательствам и не обвинялся в искажении представленной ранее информации о квалификационных данных при участии в процедурах закупок (торгах);

- копии сертификатов на право выполнять работы, входящие в предмет заказа.

Срок подачи конкурсных предложений - ________________.

Дата заседания конкурсной комиссии по вскрытию конкурсных предложений - ______________.

Место проведения заседания конкурсной комиссии - ____________________________.

Представители участников имеют право принимать участие в заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями. Подтверждением права принимать участие и иных прав, которыми сочтет необходимым наделить своего представителя участник, служит доверенность, выданная руководителем участника. В случае если в качестве представителя участника выступает его руководитель, руководитель должен представить конкурсной комиссии копию своего трудового контракта, выписку из решения органа управления участника, паспорт в оригинале.

Результаты подрядных торгов размещаются в информационной системе (ИС) «Тендеры» на официальном сайте www.icetrade.by в срок не позднее чем на следующий рабочий день после дня утверждения результатов подрядных торгов руководителем организатора.

Срок действия конкурсных предложений участников должен составлять не менее срока, заявленного участником для выполнения предмета заказа.

После проведения предварительного квалификационного отбора участников в установленный организатором подрядных торгов день проводится заседание конкурсной комиссии.

При проведении подрядных торгов участники, представившие конкурсные предложения и зарегистрированные организатором подрядных торгов, вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в порядке, установленном конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия проверяет наличие всех установленных в соответствии с условиями проведения подрядных торгов документов и оглашает содержание основных пунктов предложений.

Указанные данные по каждому участнику вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями по форме согласно приложению 3 к постановлению.

В случае необходимости конкурсная комиссия вправе запросить у участника уточняющую информацию, которую участник обязан представить.

Участник отстраняется от участия в подрядных торгах в любой момент до заключения договора, если организатор подрядных торгов обнаружит, что участником представлена недостоверная информация.

По результатам принятия решения об отстранении участника от участия в подрядных торгах оформляется протокол, а отстраненный участник уведомляется о таком решении в течение 3 рабочих дней. Данное решение может быть обжаловано участником в установленном законодательством порядке.

Оценка предложений участников проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном конкурсной документацией, с учетом критериев и методики, приведенных в ней. Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не подлежит разглашению.

2. Оценка и сравнение конкурсных предложений.

Конкурсная комиссия производит оценку и сравнение конкурсных предложений. Процесс начинается с изучения представленных участниками документов и заявок на участие в подрядных торгах и вынесения решения о соответствии конкурсных заявок, конкурсных предложений предъявляемым к ним требованиям.

Для оценки предложений участников организатор торгов может использовать собственный и привлеченный персонал.

3. Порядок, критерии и методика оценки конкурсных предложений и выбора участника-победителя подрядных торгов.

Оценка конкурсных предложений проводится после проверки конкурсных предложений участников на соблюдение требований настоящей конкурсной документации и соответствие конкурсных предложений основным условиям торгов.

Участник, не представивший или не полностью представивший документы, указанные в подп.1) и 2) п.1 раздела 3 настоящей конкурсной документации, не допускается к оценке и его предложение отклоняется как не соответствующее требованиям. Такой участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре подрядных торгов.

Оценка предложения осуществляется при условии соблюдения участником всех требований настоящей документации, в т.ч. по предоставлению документов, сведений, условиям выполнения предмета заказа.

Валюта оценки предложений - белорусские рубли.

Критерием оценки предложений является наименьшая цена.

Предложению с наименьшей ценой присуждается первое место, второе место - второму по степени выгодности.

Результаты проведения подрядных торгов подводятся на заседании конкурсной комиссии с оформлением протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя подрядных торгов по форме согласно приложению 4 к постановлению.

Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя подрядных торгов подписывается председателем и членами конкурсной комиссии и представляется руководителю организатора подрядных торгов для утверждения.

Решение об утверждении (неутверждении) данного протокола принимается руководителем организатора подрядных торгов в течение 3 рабочих дней с даты его представления.

С даты размещения приглашения в официальном источнике размещения информации (ИС «Тендеры») и до ____ часов __ минут «___» ________ 20__ г. конверты с конкурсными предложениями должны быть поданы секретарю конкурсной комиссии, который в свою очередь их регистрирует и присваивает регистрационный номер. Конверты с конкурсными предложениями, поданные после истечения указанного времени и даты, не подлежат регистрации и приему и возвращаются лицам, их представившим (направившим), не вскрытыми.

В случае дополнительных разъяснений или изменений конкурсной документации организатор торгов при необходимости до истечения конечного срока представления конкурсных предложений продлевает этот срок, чтобы предоставить участникам достаточно времени для подготовки конкурсных предложений с учетом этих разъяснений или изменений. Уведомление о продлении срока представления конкурсных предложений производится путем размещения извещения на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

4. Изменения в конкурсных документах и их отзыв.

Участник может изменить или отозвать свое конкурсное предложение до истечения конечного срока подачи конкурсных предложений.

Изменение или уведомление об отзыве конкурсного предложения являются действительными, если они получены конкурсной комиссией до истечения конечного срока подачи конкурсных предложений.

5. Контакты с конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия должна дать разъяснения о порядке оформления конкурсных предложений, если запрос получен не позднее чем за 10 дней до истечения конечного срока подачи конкурсных предложений. Разъяснение по поступившему запросу доводится до сведения всех участников, которым предоставлена конкурсная документация, без указания участника, направившего запрос.

Конкурсная комиссия не имеет права вести переговоры с каким-либо участником, касающиеся представленной им конкурсной документации, до конечного срока представления конкурсных предложений.

6. Вскрытие конкурсной комиссией конкурсных предложений участников.

Конкурсные предложения вскрываются конкурсной комиссией в день заседания конкурсной комиссии либо по истечении продленного конечного срока в соответствии с утвержденной процедурой.

7. Разъяснения в отношении конкурсных предложений участников.

Во время проведения оценки полученных конкурсных предложений конкурсная комиссия может запросить у участников разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений.

Не допускается внесение в конкурсные предложения не разрешенных конкурсной документацией изменений для приведения их в соответствие с формальными требованиями, содержащимися в конкурсной документации.

В случае если цена предложения участника - победителя подрядных торгов на 20 и более процентов ниже цены предмета заказа, выставленной в качестве стартовой, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в конкурсной документации, но не менее 20 % от цены заказа, выставленной в качестве стартовой.

Участник, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении участника от заключения договора оформляется протокол, который в течение 1 рабочего дня доводится до сведения всех участников.

Конкурсная комиссия извещает участников о результатах подрядных торгов письменно.

8. Порядок и условия предоставления конкурсной документации участникам.

Организатор подрядных торгов предоставляет участнику конкурсную документацию и документацию для предварительного квалификационного отбора участников не позднее 3 рабочих дней после выполнения участником условий приобретения (получения) данной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам на основании письменной заявки, безвозмездно, в электронном виде или по почте или передается представителю участника при предъявлении им соответствующей доверенности.

Заявка направляется заказчику по факсу (+375 _____________________) или по почте по адресу организатора с пометкой: «Заявка для получения конкурсной документации по выбору подрядчика по объекту: «______________________».

Оформленная заявка должна содержать реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать участника (должна быть оформлена на фирменном бланке, подписана руководителем и заверена печатью участника).

Валюта, в которой должна быть выражена цена конкурсного предложения, или порядок пересчета валюты конкурсных предложений в валюту, которую организатор подрядных торгов использует для оценки конкурсных предложений: белорусские рубли.

9. Порядок проведения переговоров с победителем подрядных торгов по заключению соответствующего договора (государственного контракта).

Конкурсная комиссия должна установить, является ли выбранный ею участник, чье предложение было определено как наилучшее, достаточно квалифицированным, чтобы должным образом выполнить условия подрядных торгов. При этом во внимание принимаются экономические, финансовые, технические и производственные возможности участника. Основанием для этого служат документально подтвержденные данные о квалификации участника, а также другие данные, которые, по мнению конкурсной комиссии, представляются необходимыми и уместными.

Положительное решение конкурсной комиссии о соответствии квалификации конкретного участника служит условием для акцепта его конкурсного предложения. В противном случае, а также в случае отказа участника представить или подтвердить сведения о квалификационных данных, конкурсная комиссия отклоняет данное конкурсное предложение.

Уведомление об акцепте конкурсного предложения направляется участнику в письменном виде.

Участник несет ответственность за достоверность представленной информации и документов. Конкурсная комиссия оставляет за собой право провести проверку достоверности представленных участником документов и информации любым законным способом.

Конкурсным предложениям, не соответствующим требованиям конкурсной документации, а также в случае отказа участника представить или подтвердить сведения о квалификации или иные данные в рамках требований данной конкурсной документации, конкурсная комиссия отклоняет данное конкурсное предложение и переходит к рассмотрению следующего, т.е. к выбору наилучшего из числа оставшихся конкурсных предложений.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО ОБЪЕМ

Конкурсное предложение должно содержать стоимость работ и перечень товаров, необходимых для их выполнения, согласно предмету заказа. Стоимость должна быть отражена в форме сметы (указать на основании этого общую стоимость по предложению).

В случае выявления несоответствия требованиям заказчика конкурсного предложения участника, изложенного в рамках процедуры подрядных торгов, предложение такого участника отклоняется и не рассматривается.

Все документы в конвертах должны быть пронумерованы, прошиты нитками в три прокола и скреплены на оборотной стороне листа последнего документа подписью руководителя и печатью участника.

Основными показателями конкурсного предложения являются:

- цена конкурсного предложения (общая стоимость);

- сроки выполнения работ;

- гарантийные обязательства - не менее 5 лет от даты сдачи объекта;

- квалификация участника.

Объем конкурсного предложения (перечень представляемых документов):

- официальное заявление участника на участие в торгах, содержащее принятие выдвинутых условий и согласие подписать договор;

- таблица показателей конкурсного предложения;

- информационные сведения об участнике;

- смета (обоснование и детальное указание состава затрат);

- документы, указанные в подп.1) и 2) п.1 раздела 3 настоящей конкурсной документации;

- иные документы и сведения, о которых указано в разделах 1-3 настоящей конкурсной документации, как обязательные для представления и (или) подтверждения участником.

1. Требования к оформлению документов, составляющих конкурсное предложение.

Документы, составляющие конкурсное предложение, должны быть:

- оформлены на русском языке (могут быть составлены и на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык);

- подписаны руководителем участника и удостоверены печатью.

Конкурсное предложение должно быть запечатано в конверт.

2. Требования к оформлению конвертов с конкурсными предложениями.

Участник представляет 1 (один) оригинал конкурсного предложения и 2 (две) копии, запечатанные в отдельные конверты. Конверт необходимо оформить следующим образом: сделать надпись «Оригинал конкурсного предложения», а также указать организационно-правовую форму, полное наименование участника, наименование предмета заказа: выбор подрядчика по объекту: «__________________________», по которому подается предложение. На конверте также указываются название, адрес и телефон участника подрядных торгов для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытым, если оно будет объявлено опоздавшим или если участник не пройдет процедуру предварительного квалификационного отбора.

Конкурсное предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано (все страницы, кроме рекламных материалов) руководителем участника или лицом(ами), уполномоченным(и) в полной мере выступать от лица участника при подписании договора.

В конкурсном предложении не должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками. Исправления, внесенные поверх текста, или стертые участки текста будут считаться действительными только в том случае, если они заверены подписью лица (лиц), подписавшего(их) конкурсное предложение.

Конверты с копиями конкурсного предложения должны быть оформлены так же, как и конверт с оригиналом конкурсного предложения, только вместо слов «Оригинал конкурсного предложения» записываются слова: «Копия конкурсного предложения № 1» - на конверте с первой копией и «Копия конкурсного предложения № 2» - на конверте со второй копией.

Конверты с конкурсными предложениями регистрации не подлежат и возвращаются участникам в следующих случаях:

- если они не запечатаны;

- если они оформлены ненадлежащим образом;

- если конкурсные предложения получены организатором торгов по истечении конечного срока представления конкурсных предложений.

Участники разрабатывают конкурсные предложения и не позднее дня и времени, указанных в настоящей конкурсной документации, а также в приглашении к подрядным торгам, размещенном в ИС «Тендеры» на сайте www.icetrade.by, представляют их по адресу: _____________ в запечатанном конверте, содержащем один конверт с экземпляром оригинала и два конверта с копиями конкурсных предложений в запечатанных конвертах, с указанием на нем реквизитов участника.

Допускается представление указанных конвертов нарочным, а также по почте. Если конверты не опечатаны и не помечены в соответствии с названными требованиями, организатор не несет ответственности в случае их потери или вскрытия раньше срока.

Все конкурсные предложения, полученные после окончательной даты их подачи, указанной организатором, будут отклонены и возвращены участнику невскрытыми.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

До истечения срока действия конкурсного предложения конкурсная комиссия и участник-победитель подписывают договор в срок не позднее 20 дней от даты утверждения результатов подрядных торгов.

Договор заключается в соответствии с требованиями законодательных и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Договор заключается по итогам подрядных торгов на основании представленного участником-победителем договора с учетом требований, изложенных в настоящей конкурсной документации.

Предложения по внесению изменений и дополнений в проект договора рассматриваются в процессе согласования его редакции. Организатор правомочен отклонить предложения участника по внесению изменений и дополнений в проект договора.

Протокол о результатах подрядных торгов приобщается в качестве приложения к договору и является неотъемлемой его частью.

При заключении договора по взаимному согласию сторон в него могут быть внесены отдельные условия, которые не были существенными условиями по предмету заказа, но не изменяющие его и условия подрядных торгов, что могло бы сказаться на их результате.

В период с момента отправления участнику-победителю уведомления об акцепте его конкурсного предложения и до вступления в действие договора ни заказчик, ни организатор (конкурсная комиссия), ни участник не имеют права предпринимать какие-либо действия, препятствующие вступлению в силу договора или его исполнению.

Подрядные торги (торги) признаются несостоявшимися в случаях, если:

- руководителем организатора подрядных торгов при обязательном соответствующем письменном обосновании не утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя подрядных торгов;

- конкурсной комиссией при обязательном соответствующем письменном обосновании в указанном протоколе ни один из участников не признан победителем подрядных торгов;

- победитель подрядных торгов отказался от заключения договора и организатором подрядных торгов не предложено заключить договор второму по показателям после победителя подрядных торгов участнику;

- победитель подрядных торгов, а также второй по показателям после него участник отказались от заключения договора;

- не подано ни одного конкурсного предложения с предквалификационными документами;

- в подрядных торгах принимал участие только один участник.

РАЗДЕЛ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

Подвести итоги торгов при объективном, равном подходе к конкурсным предложениям всех участников и осуществлять выбор победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях торгов.

Давать разъяснения участникам в отношении конкурсной документации. Участник может обратиться к организатору только в письменной форме посредством официального письма, переданного по факсу, электронной почте, нарочным. Организатор обязан письменно ответить на любой запрос участника по предмету заказа и (или) по условиям проведения настоящих подрядных торгов (содержания конкурсной документации), связанный с разъяснением конкурсной документации, который он получит, не позднее чем за 3 дня до истечения срока подачи конкурсных предложений. Письменные копии ответа организатора будут разосланы всем участникам торгов, получившим конкурсную документацию.

Обеспечить конфиденциальность проведения подрядных торгов, их результатов, сведений участников, составляющих коммерческую тайну.

Не требовать от участников информации, составляющей коммерческую тайну.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонения одного, или нескольких, или всех предложений. Организатор в таком случае не возвращает участнику затраченные им суммы для подготовки, подачи предквалификационной документации, конкурсного предложения, а также в связи с участием в процедуре подрядных торгов.

Заказчик имеет право отказаться от заключения договора в случае, если после принятия решения о выборе участника-победителя у него отпала необходимость приобретения предмета закупки в связи с чрезвычайными, непредотвратимыми обстоятельствами или иными объективными причинами, в т.ч. отсутствием финансирования. В этом случае заказчик не несет никаких обязательств.

Примечание. Данная информация указывается на титульном листе.

24.03.2014

Антон Богатко, юрист, экономист, управляющий партнер общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «МАиС» (организатора государственных закупок и закупок в строительстве)